最新农户承包合同(汇总11篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

农户承包合同篇一

甲方:重庆市xxxx

乙方:重庆市xxx公司

重庆市xxxx就xxxxx建设工程进行竞争性投标, 重庆市xxxxx公司参加投标并中选。现根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定,经双方充分协商一致,订立本合同,以此共同恪守。

第一条 基本条款

1、项目名称 xxxxxx项目

2、项目地点:xxxxxx

3、工程范围:施工图范围内全部工作内容(除安保工程、硬边沟外)。

4、工程质量要求:建设砼面层xx公里(如长度不足xx公里,建设经费按长度比例据实结算),路基宽7米以上的必须修建设7米宽路面(如有特殊地形路基宽度不够7米,由乙方进行挖填方,建设路面宽度必须达到6米以上,工程总价不变), 厚20cm,c30砼路面层(使用42. 5以上标号泥),严格按施工图内容进行建设(除防护栏、涵洞等设施)。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求,质量合格。

5、工期要求:xx天,xx年_年_月_日至xx年_年_月_日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工,如遇暴雨等恶劣天气不能施工,工期顺延。

6、工程总金额:xxx万

7、结算原则:工程实行包干价。

8、工程款支付方式:本工程实行乙方全垫资建设;巴南区交委的工程进度款拨付到位后,甲方10个工作日内支付给乙方;工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%;质保金5%在质保期满2年无质量争议后,一次性退还给承包人,不计息;乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项;为便于工程款结算,此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。

第二条 合同双方权利和义务

1、甲方权利和义务

(一)做好项目前期工作,即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等,监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况,审查建设总进度计划。

(二)监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子(或在项目所在地成立项目管理部),全面实施对项目建设质量的管理。

(三)按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度,抽查工程监理、施工单位的有关资料。

(四)监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同,实施工程监理。

2、乙方权利和义务

(一)全权负责项目施工过程中的安全。按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设,确保安全文明施工。

(二)乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子(或项目部),具体实施项目建设。

(三)按施工设计组织工程建设,实施项目管理;做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验(如无影像资料,甲方将可不予认可隐蔽工程工程量);负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。

(四)负责质量缺陷责任期内施工管理;投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。

(五)乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的设计变更,必须经甲方同意,重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。

(六)乙方不得将合同内容转包。

(七)乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责,自觉主动配合监理方的监理管理。

(八)配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结(决)算审核。

(九)负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。

(十)严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设,确保质量、工期。

(十一)主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷,不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。

(十二)凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。

第三条 履约保证

承包人按15万元人民币缴纳该项目履约保证金,工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。

第四条 工程质量、管理及验收

1、工程质量

(一)本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。

(二)对工程质量的争议,由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定,所需费用及因此造成的损失,由乙方承担。

2、工程管理

(一)甲方派驻 xx为现场代表,参与建设期的协调、管理、监督。

(二)甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。

(三)审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。

(四)甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令,督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。

(五)甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。

(六)甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。

(七)甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员。

3、工程验收乙方应当在工程完工后10日内提出工程验收申请,并准备好工程验收相关资料,工程质量应确保达到国家和重庆市交通委员会的工程质量检验评定标准。甲方应当在收到乙方提出的验收申请后5日内组织有关部门进行工程验收,并及时出具工程验收报告。

第五条 合同的转让、变更与解除

1、合同其中一方不允许将其在本合同下的权利、义务和责任,全部或部分转让给第三方。

2、若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动,一方要求变更相关的合同条款的,另一方应采取相应措施维护双方的合法权益。

3、有下列情形的,当事人可以解除合同:

(一)当事人一方违约不履行主要义务,经催告后在15日内仍未履行的;

(二)因乙方主要原因,工程工期严重滞后10天以上,甲方有权单方解除合同,乙方不得异议,7天内无条件撤出施工场地,并无条件提供已完部分的工程资料,配合甲方顺利接收;甲方就乙方完成的合格工程进行核算,经审计后按结算金额的50%支付,余下结算金额的50%作为对乙方的违约处罚,并作为甲方重新选择施工单位的费用补偿。审核结算期间不影响甲方另定施工企业进场施工。

(三)因乙方主要原因,造成工程质量不符合国家和市的相关评定、验收标准及施工图要求,甲方有权单方解除合同,乙方不得异议,并7天内无条件撤出施工场地,无条件向甲方提供已完部分的工程资料,配合甲方顺利接收,甲方不向乙方支付相关工程费用,相关工程区域维修返工费用由乙方承担同时承担相应部分损失。

第六条违约责任

1、因乙方工程质量原因造成无法满足国家或行业现行质量检验评定标准,甲方可要求乙方整改,直至能达到国家或行业现行质量检验评定标准。经验收不合格部分的违约责任:1、混凝土厚度未达到20cm:每少一厘米按15000元/公里的标准扣减此部分工程款;厚度未达到18cm的,不支付此部分工程款。2、混凝土强度未达到c30:每少一个点按3800元/公里的标准扣减此部分工程款;混凝土强度低于c28的路段不支付此部分工程款,并由承建方全权负责。

2、未经甲乙双方、设计单位共同确认及按甲方相关程序报批的设计变更所带来的一切经济法律责任,概由乙方承担。

3、因乙方管理原因造成发生重特大质量、安全事故,经济法律责任由乙方承担, 甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。安全文明施工必须达标,如不能达标而被有关部门或媒体曝光,经查实的,处罚中标价2%。

4、乙方分包或将工程转包的,乙方应当向甲方支付发包金额20%的违约金,从其应付工程款中扣除,并纠正其错误行为。造成恶劣后果(如停工、工程质量不合格或拖欠人工费、材料费等),由承包方全权负责承担一切民事法律责任及经济补偿、赔偿。

第七条 其他

1、未尽事宜双方协商解决。

2、本合同共计七份,甲乙双方各执三份,镇政府留存一份,双方签章后同具法律效力。

甲方: 乙方:

电话: 电话:

xxxx年xx月xx日: xxxx年xx月xx日

农户承包合同篇二

发包方: 村民委员会(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

为推广农业科技,改变传统耕作方式,甲方将集体所有的耕地承包给乙方经营。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,按照“四议两公开”程序,经于年月日召开的群众代表决议,双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订以下合同条款。

甲方经村民代表会议决议并报镇政府批准,将位于面积亩耕地承包给乙方使用。土地四至为:东至,西至,南至 ,北至。

1、 土地用途为农业科技推广、农业种植、养殖。

2、 承包形式:个人承包经营。

该土地承包经营期限为 年,自年 月 日至年 月日止。

1、该地上有 ,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护,待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

2、承包期内,乙方所建、所种的一切地上物,待合同期满或解除时,乙方应及时拆除或无偿交付甲方。

1、该土地承包金为每亩每年人民币 元,承包金每年共计人民币 元。

2、每年 年日前,乙方向甲方全额缴纳本年度的承包金。

(一)甲方的权利和义务

1、对土地利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理使用。

2、按照合同约定收取承包金;在合同有效期内,甲方不得提高承包金。

3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

4、协助乙方进行农业技术开发、宣传、应用。

5、按照合同约定,保证水电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

6、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

(二)乙方的权利义务

1、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购臵经营时必要财产的权利。

3、享有国家规定的优惠政策。

4.享有对公共设施的使用权。

5、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6、乙方不得用取得的承包经营权的土地抵偿债务。

7、保护自然资源、合理利用土地。

1、在合同有效期内,乙方经甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

3、本合同转包后,甲方与乙方之间仍按照承包合同的约定行使权力和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权力和承担义务。

1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议,方可变更或解除本合同。

2、本合同期满,乙方享有优先权。

1、在合同履行期间,任何一方违反被合同的约定,视为违约,违约方应支付对方人民币 元违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2、乙方应按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。

3、本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同部能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向 仲裁委员会申请仲裁。 十一、本合同一式 份,甲方、乙方、见证员各持一份。 附:①土地平面图

②村民代表会议记录或决议

发包方(盖章):

法定代表人(签字):

承包方(签字):

签约日期: 年月日

签约地点:

农户承包合同篇三

关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见全文如下:

随着农村经济体制改革的深入开展,农村联产承包责任制已普遍推行,农村承包合同纠纷大量发生。为了解决各地人民法院在审理农村承包合同纠纷案件中遇到的一些问题,现根据有关政策和法律、法规,结合各地人民法院的审判实践经验,提出意见如下:

农村承包合同纠纷案件的受理问题

处理农村承包合同纠纷,应当发挥有关农村基层组织以及承包合同管理部门的作用,绝大多数纠纷可以由它们调处。当事人不服处理向人民法院起诉的,人民法院应当依法受理;当事人直接向人民法院起诉的,人民法院也应当依法受理。

有些农村承包合同的履行因受自然条件的制约,季节性很强。因此,人民法院对此类合同纠纷要及时立案,尽快审理,必要时可裁定先行恢复生产,然后解决纠纷。

无效农村承包合同的确认和财产处理问题

审理农村承包合同纠纷案件,首先要审查合同是否有效,具有下列情况之一的应确认合同无效:(一)属于违反国家法律、政策的;(二)损害国家利益和社会公共利益的;(三)违背民主议定原则的;(四)采取欺诈、胁迫或其他不正当手段签订的;(五)发包人无权发包的;(六)承包人私自转让、转包承包合同以及转包渔利的。

承包合同被确认无效后,对产生的财产问题应当依照法律、政策合理解决。有过错的一方应当赔偿对方因此而遭受的经济损失;如果双方都有过错,各自承担相应的责任。

农村承包合同的转让与转包问题

转让是指承包人自找对象,由第三者代替自己向发包人履行承包合同的行为。转让的合同内容虽无改变,但是变更了承包人,终结了原承包人与发包人的权利义务关系,确立了受让人与发包人的权利义务关系。

转包是指承包人把自己承包项目的部分或全部,以一定的条件发包给第三者,由第二份合同的承包人向第一份合同的承包人履行,再由第一份合同的承包人向原发包人履行合同的行为。

承包人将承包合同转让或转包给第三者,必须经发包人同意,并不得擅自改变原承包合同的生产经营等内容,否则转让或转包合同无效。

承包人在履行承包合同中有安排劳务的经营自主权,某些临时性的劳务,如季节性的农活,果子的摘收、销售等,可以不经发包人同意包给他人。

承包人承包后自己既不从事经营或生产活动,又不承担任何风险,坐收管理费或者高价转包的,属于转包渔利。如果转包的价额超出承包价额,而其超出部分大致接近于承包人的投资(包括劳务)加上由于投资(劳务)应当获得的正常利润,可以视为合理;如果悬殊过大,则应作为转包渔利论处。转包渔利部分应当收归集体或追缴国库。

承包合同的变更和解除问题

出现下列情况之一的, 应当允许变更或者解除承包合同:(一)当事人双方协商同意,并且不损害国家、集体利益的;(二)订立承包合同依据的计划变更或者取消的;(三)因国家税收、价格等政策的调整,致使收益情况发生较大变化的;(四)由于自然灾害等不可抗力的原因,致使承包合同无法履行的;(五)因发包方或承包方不履行承包合同规定的义务,致使承包合同无法继续履行或者没有必要继续履行的;(六)承包人丧失承包能力的;(七)承包人进行破坏性、掠夺性生产经营经发包人劝阻无效的。

因变更或解除合同使对方遭受损失的,应当负责赔偿,但依法可以免除责任的除外。

因自然灾害而产生的责任免除问题

由于自然灾害等不可抗力的外因,致使合同不能履行或者不能完全履行的,可以全部或者部分免除承包人的责任。

审理涉及这类问题的案件,必须查明自然灾害所造成的损害程度和承包人对自然灾害的抗御情况,然后决定对承包人的责任是部分还是全部免除。如果承包人已经尽了自己应尽的责任,仍不能避免标的物遭受损失,可以全部免除承包人的责任;如果既有自然灾害的影响,又有承包人经营不善的原因,则应按两个因素所占的比例,酌情免除承包人的部分责任。

发包方单方任意毁约问题

有些农村承包合同纠纷是因为发包方任意毁约或有关行政部门违法干预造成毁约而引起的。审理这类案件,应当依法维护原合同的效力。承包人要求继续履行合同的, 应予支持。发包方毁约给承包人造成的经济损失,应当予以赔偿。因行政部门违法干预而毁约的应由行政部门承担违约责任,给承包人造成的经济损失,应当先由发包方赔偿,再由应负责任的行政部门负责处理。发包方无力赔偿的,如果承包合同尚未到期,可以按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额;如果承包合同已经到期,可适当延长承包期,并在承包期内按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额,或者延期给付赔偿金。

承包指标过高或过低问题

审理因承包指标过高或过低而发生的纠纷案件,应对承包指标的高低作具体分析,主要审查指标是否符合客观实际。承包指标一般可根据承包前三至五年平均产量(或产值)并考虑合理增产比例予以确定。

目前,农村承包合同中的承包指标一般都以投标方式确定。有的承包人为了取得承包权,违背客观实际,盲目地提高承包指标,导致指标明显过高而无法履行。对于因此而发生的承包合同纠纷,应当通过调解,引导双方当事人协商,实事求是地确定合理指标。但对指标基本合理,主要由于承包人本身不努力而完成不成指标的,应当维持原合同的承包指标。

对于发包人因缺乏经验,导致指示明显过低而发生的承包合同纠纷,应当通过调解,引导双方当事人协商,确定合理的承包指标。如果承包指标基本合理,承包人通过积极努力和科学管理取得较好的经济效益,发包人为此要求提高指标的,则不予支持,而应维持原合同的承包指标。

对于承包指标的调整,双方当事人协商不成的,由法院依法判决。

承包人搞破坏性京夺性生产问题

承包人在承包期间进行生产经营活动,应当注意对自然资源的保护,例如:承包土地不得破坏地力;承包山林不得乱砍乱伐;承包矿业生产不得乱开乱采;承包果园不得为短期收益而破坏果树的长期生长。承包人在承包期间搞破坏性、掠夺性生产经营,发包人劝阻无效要求解除合同的,应予支持,因此而造成的损失应当由承包人负责赔偿,情节严重的可责令加倍赔偿,直至依法追究刑事责任。

农村的乡镇企业承包中对外发生债务的承担问题

承包人对于企业在其承包前的债务,如果在承包合同中规定由其承担的,应按合同规定承担;如果承包合同中未作规定的,应由发包人承担,亦可酌情由承包人先予偿付,然后从应向发包人缴纳的承包金中扣除。

承包人对于企业在其承包期内所欠的债务 ,应当承担清偿责任 ,发包人应负连带责任。

承包人逃匿或无力清偿债务的,由发包人负责清偿。

合伙承包人的诉讼地位问题

合伙承包人在诉讼过程中,应作为共同诉讼人对待。合伙人众多的,可由他们选派代表(须经法院认可)参加诉讼。参加诉讼的代表人一经确定,其诉讼行为对全体合伙人或合伙组织的全体成员有效。

执行问题

农村承包合同纠纷案件的判决、裁定、调解协议发生法律效力后,被执行人暂无给付能力的,可裁定中止执行。中止执行的原因消失后,应当及时恢复执行。被执行人丧失给付能力的,可裁定终结执行。被执行人有能力履行而拒不履行或者故意拖延履行的,应传唤其到庭,责令自动履行,仍不履行的,按照《民事诉讼法(试行)》第十七章的规定,强制执行。

农户承包合同篇四

发包方:(以下简称甲方)

承包方:_____________________(以下简称乙方)

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,培育和合理使用土地、林木资源,加快土地荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进经济发展,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

甲方经村民会议同意并报镇人民政府批准,将位于______等组面积______千亩(具体面积、位置以合同附图为准)(土地类型)承包给乙方使用。土地方位如下:

东起:_________,

西至:_______________,

北至:______________,

南至:_______________。

附图已经甲乙双方签字确认。

1、土地用途为观兴休闲农业和经果林种植和养殖及相关农业科技开发、推广、培训、服务。

2、承包形式:公司承包经营。

该地承包经营期限为年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

乙方与村民签订的协议可作附件与本协议具有同等法律效力。在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物所有权亦为乙方所有。

(一)甲方的权利和义务

1、对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用,并使乙方取得土地承包经营权。

2、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益,承包期间,如乙方需砍伐树木,甲方应当配合乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。

3、协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

4、按照合同约定,保证电路畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

5、乙方与村民签订的土地承包协议,甲方负责协调。

6、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块,在承包期限内,如因承包范围出现土地纠纷,由甲方负责协调解决,甲方必须确保乙方在承包期内对承包土地有自主经营权。

(二)乙方的权利和义务

1、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

3、乙方在承包地范围内可以种植速生树种和其他林木、果树,并可以养殖家禽、家畜及鱼类等动物,但不得污染饮食水源和村民的住宿环境。

4、乙方对承包地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。

5、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6、保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

在本合同有效期内,乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此主张任何权利。本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3、本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,双方均不能追究对方的责任,但乙方必须及时将情况报告甲方,甲方应及早采取措施尽量减少损失,协助恢复生产。

4、本合同履行期间,如遇国家建设(或其他原因)征用该土地,征用相关赔偿费用为乙方所有,同时对于乙方所承包征用地上建物、树木及其他地上物等以实际评估价值合理作价,作价款一次性付给乙方。因乙方为提高土地生产能力而投入相应资本及人力,乙方有权获得相应的补偿。

5、如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。

6、本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

7、本合同履行期间,即使下列情形发生改变,甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务:

(1)、甲方的负责人、经办人变更;

(2)、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并。

8、承包期内,承包户主如去世,其家庭成员及继承人可以在承包期内继续承包。

在合同履行期间,任何一方违反本合同之以上约定,即视为违约。违约方应赔偿相应的经济损失。

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向贵阳市仲裁委员会申请仲裁或依法向协议签订地人民法院起诉。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。附土地平面图

发包方(甲方):(盖章)_____________承包方(乙方):(签字)_____________

签约日期:_______年___月___日签约地点:__________

农户承包合同篇五

甲方(发包方):________

乙方(承包方):________

身份证号码:________

为了加快林业发展步伐,加强林地管护,扭转以往由于林地距离场部较远,导致管理不到位,造林不成林的现象,现经胜利林场职工代表会议研究通过,甲方将部分林地承包给有能力补植造林、中耕、抚育及管护的职工。为维护双方合法权益,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,特订立本合同,以便双方共同遵守执行。

一、承包内容、面积和地点:甲方将位于________亩,发包给乙方供乙方进行补植造林、中耕、抚育、管护等林业生产。其四界是:东至________ ,西至________ ,南至________,北至________ 。附草图及gps点。

该林地现状:

(一)该林地原为甲方退耕还林地,现甲方将该林地名下退耕还林地块及任务已全部移至甲方其它林地内,其国家退耕还林补助款项仍由甲方享受。

(二)该林地树木成活率未达到国家造林技术规程标准,且地板板结,长势极差,牲畜践踏、啃食严重,急待进行补植造林、中耕、抚育、管护等工作。

:承包期为三十年。自________年________月________起至________年________月________日止。

三、承包费及交付方法:承包费为________元/亩·年,________亩×________元/亩·年×________年=________元,计壹万伍仟叁佰元整。在签订本合同时乙方一次性交给甲方。

四、由乙方于________年春季开始进行全面补植造林(补苗),在________年________月________日前必须完成补苗工作,并达到国家造林技术规程标准要求的林地树木成活率85%及保存率80%以上。

五、造林技术标准及要求:乙方必须严格按照国家造林技术规程执行,甲方在乙方补植造林期间及时进行质量检查,提出技术标准要求,乙方必须接受和执行。

六、甲方同意乙方在承包的林地内,在不破坏现有树木的情况下,进行树垅间条状整地(翻地、耙地等),然后进行中耕抚育管理。在保证树木长势良好,促进树木生长的前提下,乙方可在树行间进行林粮间作。林粮间作必须种植矮棵及有利于树木生长的作物,严禁施用有碍树木生长的农药、化肥等。乙方必须认真做好幼林地抚育管理工作。

七、乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。乙方不得自行或准许他人在承包的林地内毁林开垦、采石、采土和进行其它毁林行为。

八、乙方进行补植造林、整地、中耕、抚育及管护等林业生产所需一切费用均由乙方自行支付。

九、乙方必须维持承包林地的林业用途,不得用于非林用途、建设或者毁林开荒、闲置荒芜等。

十、甲方有权监督、检查、督促乙方合同的执行情况,有权制止乙方违反林业政策、破坏森林资源的各种违法行为。乙方必须接受甲方对其经营活动的监督检查,服从甲方的规划和技术指导。

十一、在本合同有效期内,林木所有权、林地使用权归乙方所有,乙方承包经营林地所得收益完全归乙方享有。乙方按有关法律法规和文件规定,可依法继承、转让、抵押、担保、入股等,但必须经甲方同意并按有关规定履行变更手续。

十二、因国家建设需要,征、占用乙方承包的林地时,甲乙双方共同办理有关手续,尽快取得补偿金,其补偿标准按国家有关规定执行。

十三、乙方在承包林地造林期间,在同等条件下须优先使用甲方所属职工及其子女,报酬由乙方承担。

十四、依据国家有关禁牧的政策规定,为了保护乙方承包经营的林地及周边其它林地资源,甲方要求乙方必须做到:在不改变林地用途,不占用林地面积,不影响林地树木生长的前提下,可以搞养殖业,但不得在林地内散养、散松牛、羊等牲畜。

十五、为了加强对林地资源的有效管护,甲方要求乙方在承包的林地内的适当位置建40—60m2的工作房,并常年有人居住,进行林地管护、护林防火等工作。

十六、乙方在承包的林地内需要进行采伐作业时,必须向甲方提出申请,由甲方按照国家有关法律法规的规定,协助乙方办理林木采伐许可证

十七、甲乙双方必须信守合同。若任何一方不履行或不完全履行本合同规定的责任时,致使本合同无法履行或无法完全履行,相关条款已有约定的按其约定执行,没有约定的,违约方须按《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任,并赔偿守约方由此造成的全部经济损失。

十八、乙方有下列情形之一的,甲方有权收回承包给乙方的林地,由此乙方造成的一切经济损失均由乙方自行承担,其乙方承包费也不予退还:

1、改变林地用地性质、用途,进行非林开发、建设的;

2、毁林开荒、荒芜林地的;

3、三年后林地树木成活率及保存率仍然达不到国家造林技术规程标准要求的;

4、在林地内散养、散松牛、羊等牲畜的。

十九、本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲乙双方共同协商作出补充规定,并与本合同有同等效力。

二十、本合同由甲乙双方签字之日起生效,一式四份,甲、乙双方各持一份,送森林公安派出所及上级主管部门各一份。

甲方:________

甲方法人代表:________

乙方:________

合同签订日期:________年________月________日

农户承包合同篇六

合同编号:

甲方(发包方):

乙方(承包方): 身份证号:

住址: 联系电话:

为合理利用土地,提高土地效益,根据《农村土地承包法》等法律政策规定,甲方将土地承包给乙方经营,经双方协商一致,订立本合同。

承包土地名称为 ,总面积 亩,四至界限为:

乙方承包期限为 年(注:“四荒”地承包期不得超过50年,机动地承包期不得超过3年),自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方应于 年 月 日前将土地交付乙方。

各年度承包金按下列第 种方式计算,乙方应于当年 月 日前以货币方式向甲方付清。

⑴采取实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于 斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值,年总承包金相当于 斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。

⑵采取浮动方式。第一年每亩地承包金 元,总承包金 元。以后年度以第一年承包金为基数,每年上浮递增 %。

乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途。对土地进行改造和建长期建筑物,应征得甲方书面同意。乙方应按群众土地利用规划进行治理绿化,每年治理绿化面积不少于 亩。

1、监督乙方按照合同约定用途合理利用和保护土地。

2、有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。

3、按照合同约定收取承包金。

4、维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更或解除合同。

5、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

6、依照约定为乙方带给必要的服务。

1、依照合同约定享有承包地使用和收益的权利,有权自主组织生产经营和依法处置产品

2、享有在剩余承包期内依法流转土地承包经营权的权利。

3、维持土地的农业用途,不得用于非农建设

4、依法保护和合理利用土地,不得弃耕抛荒土地,不得损坏农田水利设施,不得给土地造成永久性损害。

5、按约定向发包方缴纳承包金。

6、服从甲方对村内公共事务的管理和协调

乙方经依法登记取得土地承包经营权证后,方可采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转土地承包经营权。流转土地合同应报甲方备案。采取出租、入股、抵押方式流转的,乙方仍应履行本合同。实际经营土地者的权利义务,由乙方依据本合同另行约定。

1、本合同签订后,任何一方不得单方面变更或解除本合同。

2、不得因代表人变动而变更或者解除本合同。

3、因不可抗力致使本合同无法履行时,能够变更或解除本合同,双方互不承担职责。

1、承包期内,甲方违约收回乙方承包地,或者干预乙方正常的生产经营活动,使乙方遭受损失的,应承担赔偿职责。

2、乙方未按规定用途使用承包地、改变农业用途,或者造成土地永久性损害、土地荒芜的,甲方劝阻无效可依法解除合同,并由乙方承担土地恢复费用。

3、乙方不按约定缴纳土地承包金,按月承担应缴资金 ‰的滞纳金;逾期 个月不缴纳的,甲方可解除合同收回承包地。

4、任何一方如有其他违约行为,应向对方支付违约金 元,给对方造成损失的,由违约方赔偿损失。

5、国家法律、法规和政策对违约行为有处理规定的,从其规定。

1、国家有关土地的补贴以及政策调整带来的`土地直接收益归甲方享有;经依法批准的征收、占用承包地和规划调整占用承包地不属于违约,征地补偿归甲方享有,但给乙方造成损失的,甲方应在相关资金中给乙方相应补偿。

2、本合同如发生纠纷由双方协商解决;协商不成时,可申请乡村相关机构调解解决;不愿调解或调解不成的,按下列第 项处理:

⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁;

⑵向人民法院起诉。

3、本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同一式 份,双方各执一份,报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。

甲方(盖章): 代表人(签名或盖章):

乙方(签字):

签约日期: 年 月 日

签约地点:

农户承包合同篇七

建设单位:(以下简称甲方) 承建单位: (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,根据建设单位对拟修建的农村公路的规划要求和该公路现场的实际情况,甲方选定由乙方承建该工程。为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务,经甲乙双方反复磋商后达成一致意见,特签订以下合同条款。

一、工程名称:xx县xx镇 村通村水泥路建设工程

二、工程规模、内容及标准

1、本工程全长 公里,其中 — 。

2、建设内容及标准

工程必须严格遵照《xx县通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设,主要的工程内容和建设标准如下:

(1)原路面清除表土、淤泥和杂草,采用片石或中块石补强并调平。

(2)二灰碎石基层配合比为8:12:80,压实厚度15厘米,宽度不低于4.7米。

(3)水泥混凝土路面宽度不低于4.5米,厚度不低于20cm,强度达到c30。

(4)清理原公路两侧水沟,确保排水畅通,无阻水现象。

(5)人工培土路肩,与路面结构层一同分层填筑并碾压,宽度达到30cm。

(6)在指定地点,按要求设臵安保设施、标志标牌、指路牌。(详见《安保设施、标志、标牌工程量清单表》)

三、合同工期: 年 月 日至 月 日,工程期限 个月,因特殊情况,工期顺廷,但必须确保在 年 月 日前完工。

四、承包方式:本工程采用包工包料双包方式。

五、工程造价:本工程造价为每公里 万元,以县交通局等相关部门验收合格的实际长度计算总金额。如出现合同外的路基加宽、涵洞、挡墙等其他增加工程,由甲乙双方签证认可,并据实收方,据实结算。

六、甲、乙双方责任和义务

1、甲方责任:

(1)甲方应将公路建设的范围及现状向乙方交代清楚。

(2)负责处理公路建设占地和青苗补偿,落实并提供路基加宽、培路肩等用土、石材料,保证乙方正常施工,若因以上原因造成工期延误或经济损失,由甲方负责。

(3)根据工程建设需要,贡责落实"三通"、料场和搅拌场,并保证建设占地无偿提供经乙方,保障乙方施工顺利。

(4)配合乙方做好路面施工养护期间相关工作。

(5)配合县、乡有关部门做好质量检测、工程交(竣)工验收和省县补助资金拨付等事宜。

(6)积极协调省县补助资金,并及时拨付给乙方。

2、乙方责任:

(1)负责整个工程的技术、施工及施工所用人工、材料、机械设备,保证在规定的期限内保质保量完成工程建设。

(2)加强施工现场管理,做到"安全生产、文明施工"如出现施工安全事故,由乙方自行负责。

(3)自觉接受甲方对施工过程中中的质量监督,若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺不符合有关技术标准、技术规范,经县交通局和有关部门认定核实,必须立即整改,对造成的经济损失由乙方自行负责。

(4)乙方应积极、主动的`搞好与公路沿线群众的关系。

(5)工程建设中涉及有相关税、费由乙方负责。

七、付款方式:

乙方进场后垫资开工建设,完成二灰碎石基层并经县交通局等有关部门检测验收合格后,甲方支付乙方工程造价的 %。工程完工并经县交通局等有关部门验收合格后,甲方支付乙方工程造价的 %。其余尾款在工程验收合格后 个月内付清。

八、本合同未尽事宜由双方协商解决,可签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

九、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,交镇政府、县交通局各一份。本合同经甲、乙双方及镇政府签字后生效。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年 月 日年 月 日

农户承包合同篇八

甲方:

乙方:

甲方承建的 工程,将部分人工承包给乙方,经双方友好协商,为明确双方责任,签本协议共同遵守执行。

一、 工作内容

乙方承包 工程的砼路面结构层施工。

二、 承包方式:

乙方以包工不包料的方式承包,施工工具由乙方自备。

承包单价:

水泥石粉稳定层: 元/m2(乙方负责水泥拆倒、石粉加水等,乙方人工摊铺石粉、边坡整修成形,甲方勾机配合石粉施工。)

2 水泥混凝土路面: 元/m(乙方负责提供模板槽钢及安拆、乙方提供混凝土浇筑设

备:自带汽油发电机的振捣棒和锯缝机、拉毛器、抹光机等、灌缝、养护等;甲方提供砼、路面钢筋、水源及提供照明设备、提供乙方振捣棒和锯缝机的用油、提供路面养护薄膜) 明确要求:a、乙方槽钢高度为22cm,到达工地总长度不得少于500m,否则视为违约。 b、甲方提供抽水及照明设备,由乙方负责安排人员使用,乙方不得人为损坏,否则,原价赔偿。

c、乙方负责工地现场守夜。

d、施工期间,双方不得调整单价。

以上工作内容由乙方负责工后清理,满足交工验收要求。

三、 工期要求:

乙方必须满足甲方施工进度要求,由于乙方原因拖延工期每一天罚款500元人民币。

四、 付款方式:

1、 每月按完成工程量的70%支付。

2、 工程完工付至于80%,余款在交工验收后两个月付清。

五、 双方责任:

甲方:

1、提供一套施工图纸,并进行技术交底。

2、相关技术人员进行工序检查及验收。

3、提供供生活居住场所,生活用水、电。

4、及时提供工程材料

乙方:

必须服从甲方管理,按甲方及图纸要求施工,由乙方原因造成的一切质量、安全事故均由乙方负责。

六、本协议一式三份,甲方持两分,乙方持一份,经双方签字后生效,工程结算付款完成后失效。

甲方代表: 乙方代表:

年 月 日 年 月 日

电话: 电话:

农户承包合同篇九

发包方:___________(甲方)

承包方:____________(乙方)

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国民法典》甲方,乙方本着公平、公证、公开的的原则签订此合同。

甲方经政府批准,将位于_________县_________镇______村面积为_________亩(最好附上图片)农用耕地承包给乙方使用。附图经甲乙双方签字确认。

1.土地用途为______。

2.承包形式:个人承包经营。

承包年限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

该土地上有两棵果树,在乙方承包期间负责果树的浇水等等。

1、该土地的承包金为每亩每年人民币_____元,承包金每年共计人民币_____元。

2、每年_____月___日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

甲方的权利和义务

______(自行商量)

乙方的权利和义务

______(自行商量)

1、在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

3、本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

如果合同出现变更和接触应该及时从新签一份,根据情况看变更或者解除的情况的决定经济索赔。

1、合同期间如果有人违反,则按照承包金额的______%多少索赔对方经济损失。

2、如果乙方没有按时缴纳租金,甲方有合法权解除合同,并且向乙方索赔一定的经济损失。

3、合同成立过后如果甲乙双方有一方反悔造成的经济损失应该按照合同处理。

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式4份,甲乙双方各1份,村委会1份、乡政府备份1份。

附 土地平面图

发包方:(盖章)_____________

签约日期:_______年___月___日

承包方:(签字)____________

签约日期:_______年___月___日

农户承包合同篇十

出让方(以下简称甲方):

受让方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》和《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国农村土地承包法办法》等法律、法规和国家有关政策的规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就土地使用产权交易事宜,订立本合同。

自 年 月 日起至 年 月 日止。

1、监督乙方依法合理利用和保护土地,制止其损害土地资源的行为;

2、法律、行政规定的其他权利;

(二)甲方承担如下义务:

1、继续履行原承包合同规定的法定义务;

2、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动;

3、依照本合同约定为乙方提供必要帮助或服务;

(三)乙方承担下列义务:

1、维持土地的农业用途不变,不得用于非农建设;

2、依法保护和合理利用土地,不得给土地造成永久性损失;

1、乙方按每亩260元价格,将名下 64 亩土地承包给甲方,承包期 xx,承包费五年一付,金额83200 元。将后五年承包费金额 83200元,一次性支付给甲方。

2在承包期间乙方不在承担任何费用,甲方负责交清64亩土地的一切费用。

3在承包期间乙方所开垦的荒地有乙方收益,与甲方无关。

本协议生效后,甲乙双方应严格认真履行,一方出现违约行为,应向对方支付违约金150万元。

合同双方发生纠纷协商不成的,任何一方均可乡(镇)农村土地承包合同管理部门(农经站)申请调解,调解不成的可向沙湾县农村土地承包仲裁机构申请仲裁。也可直接向县人民法院起诉。

1、本协议自签订之日起生效;

2、本协议一式四份,甲乙双方,村民委员会、乡(镇)农经站各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

农户承包合同篇十一

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,特签订本协议,供双方共同遵守。

第一条:承包果园的项目、地点和数量

甲方将座落在乡村的亩果树,共株转包给乙方,果树所有权归甲方,乙方只有经营管理权和承包受益权。协议有效期内,乙方不得买卖出租和抵押。

第二条:承包期限

承包期为年,从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

第三条:承包费、交费时间及办法

1、承包费共元。

2、合同生效当天,乙方向甲方支付第一笔款项元。xx年xx月xx日乙方向甲方支付最后款项元。

3、甲方有权监督乙方执行转包协议规定的义务,但不得干涉乙方的自主经营权。

第四条:乙方的权利义务

1.乙方必须加强对果园的管理,及时种耕、除草、培土、施肥、喷药防治病虫害,所需费用由乙方自负,如遇果树荒芜或成批死亡,甲方有权收回果园承包权并不退还承包费。

2.乙方有果园的自主经营权,有水果销售权。

第五条:违约责任

1、甲方无故终止承包协议,退还承包费元并向乙方偿付违约金xx元。

2、乙方无故终止承包协议,甲方不退还承包费,且乙方向甲方偿付违约金xx元。

3、由于乙方管理、看护不善,果树有缺失的,承包期内乙方应补栽缺少的株数,合同期满数量不够乙方应向甲方支付违约金xx元/株。

4、乙方逾期不交承包费,每逾期一天,应向甲方偿付欠交款的2%的违约金,并限期1个月内交清,如仍然不交,甲方有权收回果园承包权。

5、如遇旱灾、火灾等损失由乙方承担,如遇地方政府征用,合同就此终止,甲方有权收回果园承包权,并退还剩余年的承包费。

第六条:本协议正本一式二份.甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

声明:准根文档网所有作品(图片、文字)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 saizw@outlook.com